电力建设丨中国电建西北院南样河光伏发电项目EPC总承包工程项目光伏区土建及安装工程采购项目公开谈判采购公告

中国电建西北院南样河光伏发电项目EPC总承包工程光伏区土建及安装专业工程分包

公开谈判采购公告

（采购编号：XBY-NYH-2026-001）

1.采购条件

中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司已中标南样河光伏发电项目EPC总承包工程光伏区土建及安装工程，项目业主为云绿能（景洪）新能源开发有限公司，资金已落实。其中南样河光伏发电项目EPC总承包工程光伏区土建及安装工程专业分包具备采购条件，中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司作为采购人，现对该项目进行公开谈判采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取谈判文件参与本项目谈判采购。

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点

云南省西双版纳傣族自治州景洪市普文镇，项目场址中心地理坐标为东经 100°59′3.37″，北纬 22°25′53.97″。

2.2 工程概况及标段概况

本工程计划开工日期为 2026 年 11 月 20 日，全容量并网日期为 2027 年 3 月 31 日，具体开工时间以招标人通知为准。

项目总装机容量 36.456MWp，额定装机容量 30MW，容配比 1:1.215。采用 N 型 620Wp 及以上单晶硅双面双玻组件，配置 300kW 组串式逆变器、35kV 箱式变压器。配套新建 1 座 35kV 开关站，以 1 回 35kV 集电线路接入在建的 35kV 文腾变电站。系统接入方案最终以电网公司审定意见为准。

2.3 工期要求

南样河光伏发电项目EPC总承包工程光伏区土建及安装工程：计划于2026年11月20日开工，2027年03月31日完工。具体以甲方通知开工时间为准。

2.4 质量要求

南样河光伏发电项目EPC总承包工程光伏区土建及安装工程质量要求：符合国家、地方及电力行业现行相关的强制性标准、质量验收（或检验评定）标准及规范的要求，工程经最终质量验收评定，所有建筑安装工程合格率100%，保证电力设施的正常运行及设施设备的安全，并确保一次性验收合格。还应符合国能发安全规〔2023〕41号《光伏发电工程质量监督检查大纲》2023版相关要求。

2.5 采购范围

本次招标为南样河 30MW 光伏发电项目光伏区及 35kV 集电线路工程专业分包，承包人应按施工图纸、国家及行业规范、本合同约定，完成承包范围内全部工程及相关附属工作，包含但不限于以下内容：

（1）光伏区土建工程与安装工程

（2）交通工程

（3）35kV 集电线路工程

（4）征地协调及补偿

（5）其他配套工作

包含但不限于：

1）发包人供应设备、材料的接收、卸车、场内倒运、仓储保管、使用核销及成品保护；

2）水土保持、环境保护设施施工及验收配合；劳动安全、职业卫生、环境保护监测与验收配合；

3）配合发包人、监理及第三方机构完成所有设备、材料及试样的取样、送检；

4）施工及试运行所必需的安全设施、器具、标牌、防护设施投入；

5）施工临时用地地貌恢复、植被复绿、弃土弃渣规范处置；

6）施工准备、安全文明施工、扬尘噪声控制、验收资料整理配合等全部附属工作；

7）为完成本合同工程所必需的、未列明但属于专业分包常规应承担的其他工作及费用。

3.响应人资格要求

3.1企业要求

3.1.1企业资质要求：响应人必须具有建筑机电安装工程专业承包三级资质。

3.1.2企业资产（财务要求）：近3年财务会计报表。

3.1.3 企业主要人员要求：

（1） 项目经理资格要求：二级建造师执业资格或中级及以上专业技术职称；

（2）项目技术负责人的资格要求：二级建造师执业资格证或中级及以上专业技术职称；

（3）项目安全生产管理人员的资格要求：具有安全生产管理人员C证；

（4）项目质量管理负责人人员的资格要求：质量员证；

3.1.4 企业工程业绩要求：响应人在近响应人在近5年内具有类似光伏施工业绩1项及以上；

3.1.5 企业资信要求：

（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）响应人在近3年无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标 ；

（4）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

（5）未被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），招标人认为可能影响本招标项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）

3.2其他要求

3.2.1本次采购不接受联合体投标。

3.3 本次采购资格审查采用资格后审方式，开标后由评标小组对响应人的资质进行审查，资格条件没有达到谈判文件规定要求，评标小组将否决其投标响应资格。

4.谈判采购文件的获取

1.凡满足本公告规定的响应人资格要求并有意参加投标者，请于2026年10月29日至2026年11月03日17时00分前（北京时间），通过“中国电建采购招标数智化平台”（https://bid.powerchina.cn）获取采购文件。响应人可在登录系统后，点击左侧“CA办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。

（1）已注册的供应商：明确投标标段，下载采购文件；原中国电建设备物资集中采购平台及公共资源交易平台的供应商及承（分）包商需完成新平台激活，激活后即可开启使用。

（2）未注册的供应商：登录“中国电建阳光采购网”（https://bid.powerchina.cn）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行投标人注册，完成注册后，明确投标标段，下载采购文件；

（3）登录中国电建阳光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。

2.本次招标不提供纸质版采购文件，本次招标项目不收取标书费。

5.响应文件的递交

5.1响应文件递交的截止时间(响应截止时间，下同)为2026年11月06日14时00分，响应人应在截止时间前通过中国电建采购招标数智化平台递交电子响应文件。

投标工具下载：中国电建阳光采购网（https://bid.powerchina.cn）门户服务-下载中心-中国电建采购招标平台投标管家。

2.本次采购将通过中国电建采购招标数智化平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。

响应人须提前办理数字证书用于在线投标。响应人登录中国电建采购招标数智化平台后，点击左侧“CA办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应人自行承担后果。

3.各响应人须登陆中国电建采购招标数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子投标文件的在线投递建议至少提前12小时完成）。

4.响应文件的开启通过中国电建采购招标数智化平台开标工具全流程远程在线开启。

5.响应截止时间及递交地点如有变动，响应人将及时通过中国电建采购招标数智化平台通知所有已获取采购文件的响应人。

6.中国电建采购招标数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页-服务中心-“登录系统，联系您的专属业务顾问”。

6.开标时间、地点

6.1开标时间：2026年11月06日14时00分，线上开标。

6.2谈判时间（预计）：具体时间另行通知。

6.3谈判地点（预计）：线上谈判。

6.4递交响应文件的响应单位未准时参加某一轮次谈判的，视为其自动放弃该轮次谈判。

7.发布公告的媒介

本次谈判采购公告同时在中国电建阳光采购网（https://bid.powerchina.cn/）、中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司网站（http://www.nwh.cn）上发布。

8.联系方式

采 购 人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司

地    址：陕西省西安市长安区城南大道18号

联 系 人：徐  工

电    话：029-85697832

邮    箱：xbsdgsscb@nwh.cn

9.监督机构

监督机构：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司

监督电话：029-85697816

10.其他

成交人数量：1人。

11.提出异议的渠道和方式

如有异议请联系西北水利水电工程有限责任公司。

联系人：何  工

联系电话：029-85697816

请在公告发布期内通过本公告公布的联系方式向招标人提出反馈意见。逾期将不再受理。异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

采购人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司

采购实施单位：西北水利水电工程有限责任公司

2026年 10 月 28 日